1樓：法師兄法律諮詢
合同法》第256條第257條規定，承攬人對定作人提供的材料，應當及時檢驗，發現不符合約定時悶基槐，應當及時通知定作人更換、補齊或者採取其他補救措施；承攬人發現定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知定作人，也在一般原理上支援了工程承包方作為特殊承攬人的免責事由。包括：
1、發包人提供的設計有缺陷。
2、發包人提供或指定購買的建築材料、建築配件、裝置不符合國家強制性標準。
3、發包人直接指定分包人分包專業工程。
中華人民共和國民法典鋒陵》第八百零三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金螞友、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。
中華人民共和國建築法》第十五條建築工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。
發包單位和承包單位應當全面履行合同約定的義務。不按照合同約定履行義務的，依法承擔違約責任。
中華人民共和國民法典》第八百零四條因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
2樓：網友
發包人向承包人提供的設計圖紙存在缺陷而導致工程質量出現問題的；
發包人向承包人提供的建築材料、配件及裝置不符合強制性規孫森裂定而導致工程質量出現問題的；
發包人直接指定分包則閉人分包專業工程的。春轎。
由發包方承擔工程質量責任的情形有哪些
3樓：姜超
1、發包人向承包人提供的設計圖紙存在缺陷而導致工程質量出現問題的；
2、發包人向承包人提供的建築材料、配件及裝置不符合強制性規定而導致工程質量出現問題的；
3、發包人直接指定分包人分包專業工程的。
【法律依據】最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第十三條。
發包人敬念具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：
一）提供的設計有缺陷；
二）提供或者指定購買的建困稿知築材料、建築構配件、裝置不符合強汪消制性標準；
三）直接指定分包人分包專業工程。
承包人有過錯的，也應當承擔相應的過錯責任。
發包人在哪些情形下對建設工程質量缺陷承擔責任
4樓：唐俊
法律分析：《建設工程質量管理條例》第五十八條規定，違反本條例規定，建設單位有下列行為之一的，責令改正，處工程合同價款百分之二以上百分之四以下的罰款；造成損失的，依法承擔賠償責任：
一)未組織竣工驗收，擅自交付使用的；(二)驗收不合格，擅自交付使用的；(三)對不合格的絕培建設工程按照合格工程驗收的。
作為建設單位的發包人如果發生上述行為，造成建設工程質量缺陷時應當承擔。 工祥拆程質量問題的出現可能是很多原因造成的。多數情況應當是施工單位，也就是承包人的原因造成的。
但是也會由於發包人的原因直接導致工程質量問題。下述法條就規定了，在什麼情況下導致的工程質量問題應當由發包人承擔責任。
最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋。
第十二條 發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：
一)提供的設計有缺陷；
二)提供或者指定購買的建築材料、建築構配件、裝置不符合強制性標準；
三)直接指定分包人分包專業工程。
承包人有過錯的，也應當承擔相應的過錯責任。
法律依據：《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 第十二條 因承包人的原因造成建設工程質量不符合約定，承包人拒絕修理、返工或者改建，發包人並宴唯請求減少支付工程價款的，人民法院應予支援。
工程質量責任由發包方承擔的例外情況
5樓：汪世龍
由發包方承擔工程質量責任的例外情況有：發包方未能及時提供指令或指令錯誤；發包方未按合同時間提供圖紙；發包方延期開工或暫停施工；發包方沒有完全履行並跡橘告知義務導致位址條件發生變化；發包方對工程質量的檢驗影響施工正常進行；發包方沒有按照合同時間支付工程預付款和進度款；發包方**的材料裝置不合格。
法律依據
建築法》第十五條。
建築工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。發包單位和承包單位應當全面履行合同約定的義務。不按照合同約州逗定履行義務的，依法承擔違約責任。
民法典》第八百零三條。
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條。
因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發絕團包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
由發包人對工程質量承擔責任的情形有哪些
6樓：範利軍
法律分析：1、提供的勘察設計有缺陷。建設工程應當遵粗粗循先勘察、後設計、再施工的程式。
2、提供或者指定購買的建築材料、握豎建築配件、裝置不符合國家強制性標準。3、直接指定分包人發包專業工程。
法律依據：《中華人民共和國民法典》 第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工巖皮鎮、窩工等損失。
什麼情況下由發包人對工程質量承擔相應責任
7樓：彭曉璐
由發包人對工程質量承擔相應責任的主要情形有：
1、發包方提供有缺陷的設計檔案、勘察資料、施工圖紙以及說明書等資料；
2、發包方提供或者指定購買的建築材料、建築配件、裝置不符合國家強制性標準；
3、肢解發包建設工程羨帆；
4、直接指定分包人或指定專業分包。
一、承包人單方解除合同的情形包括。
1)發包人未按期支付工程款造成違約，且符合承包合同中約定的承包人有權單方面解除合同的條件；(2)發包人提供的主要建築材料、建築構配件和裝置不符合強制性標準；(3)不履行約定的其他協助義務，致使承包人無法施工的。發包人有上列情形且致使承包人無法施工，在催告的合理期限內發包人仍未加履行的，承包人可解除合同。
二、發包方的義務包括哪些。
建設工程發包人的義務是：
1、發包人不得將畝襲應當由乙個承包人完成的建設工程肢解成若干部分發包給幾個承包人；
2、發包人應當按照約定的要求，向承包人提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料等；
3、發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準，及時進行驗收。
三、建設工程竣工驗收的條件是指什麼。
建設工程竣工驗收應當具備下列條件：
1、完成建設工程設計和合同約定的各項內容；
2、有完整的技術檔案和施工管理資料；
3、有工程使用的主要建築材料、建築構配件和裝置的進場試驗報告；
4、有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格檔案；
5、有施工單位簽署的工迅派兄程保修書。建設工程經驗收合格的，方可交付使用。
根據《建築法》第六十五條第一款，發包單位將工程發包給不具有相應資質條件的承包單位的，或者違反本法規定將建築工程肢解發包的，責令改正，處以罰款。
工程發包方終止了合同,包工頭也跑了,工人工資和損失由誰來承擔
公司錢給包工頭了，包工頭跑了，工人的工資可以找公司去支付，隨後向包工頭進行追償。公司應當之間將工資發給農民工本人，嚴禁發放給 包工頭 或其他不具備用工主體資格的組織和個人。根據 建設領域農民工工資支付管理暫行辦法 第七條 企業應將工資直接發放給農民工本人，嚴禁發放給 包工頭 或其他不具備用工主體資格...
防水工程的質量有哪些要求，防水工程質量要求有哪些？
要求 不滲不漏，保證排水暢通，使建築物具有良好的防水和使用功能。質量保證 1 材料是保證防水質量的基礎。所用的防水材料必須符合國家或行業的材料質量標準，並滿足設計要求。2 設計是保證防水質量的前提。優質的建築防水工程要有正確 合理的防水設計。3 施工是保證防水質量的關鍵 4 管理是防水質量的保證。建...
各位大大們，求工程質量控制相關的外文翻譯
求一篇與 最值 相關的數學專業的外文翻譯 中英文都要，謝謝各位大大了 你先採納我，我再告訴你。不然我怕採納率降低。求外文翻譯，翻譯成中文，各位大俠幫幫小弟吧 拜謝了 讓我們在這裡簡要地提兩個。首先，外資銀行進入已經引起對於匯率穩定的擔憂。大多數外國銀行與海外金融機構密切關係。這將使國內金融系統暴露在...